Ankara Haberleri, Ekonomi, Finans ve İş Dünyası | Ticari Hayat

UPS Kesintisiz Güç Kaynakları için Malzeme Alımı Sağlık Bakanlığı - Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Thu, 14 May 2026 00:00:00 +0300

UPS KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI İÇİN MALZEME ALIMI

UPS Kesintisiz Güç Kaynakları İçin Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/760551

1- İdarenin
1.1. Adı	:	SAĞLIK BAKANLIĞI - YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi	:	T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilkent yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Şehit Mehmet Bayraktar Cad. No: 3 06800 Çankaya / Ankara
1.3. Telefon numarası	:	03125851964-03125851963
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	22.05.2026 - 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Şehit Mehmet Bayraktar Cad. No: 3 Çankaya / Ankara 06800

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	UPS Kesintisiz Güç Kaynakları İçin Malzeme Alımı
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	19 Kalem UPS Kesintisiz Güç Kaynakları İçin Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	T.C. Sağlık Bakanlığı , Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü/ Mali Hizmetler Daire Başkanlığı-Satın Alma Birimi. Üniversiteler Mah. Şehit Mehmet Bayraktar Cad. No: 3. Kat: 2 Çankaya / ANKARA
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Sözleşme imzalanmasından itibaren işe başlanır. 30 Gün içerisinde teslimatı tamamlanır.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşme imzalanmasından itibaren işe başlanır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Kaliteye ilişkin belgelere ait bilgiler:

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.
Bu maddede istenen standarda ilişkin diğer belgelere ait bilgiler:
Kalite Belgesi
Yetki Belgesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

1100000340 Temelli Karot ve Arşiv Binası İnşaat Aşaması (Yapım İşi Kontrollüğü) Danışmanlık Hizmet Alımı İşi

Wed, 13 May 2026 00:00:00 +0300

1100000340 TEMELLİ KAROT VE ARŞİV BİNASI İNŞAAT AŞAMASI (YAPIM İŞİ KONTROLLÜĞÜ) DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ

1100000340 Temelli Karot ve Arşiv Binası İnşaat Aşaması (Yapım İşi Kontrollüğü) Danışmanlık Hizmet Alımı İşi danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası (İKN)

: 2026/762247

1- İdarenin

1.1. Adı

1.2. Adresi

: TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

: Söğütözü Mahallesi Nizami Gencevi Caddesi No: 10 06530 ÇANKAYA/ANKARA ÇANKAYA/ANKARA

1.3. Telefon Numarası

1.4. Ön yeterlik dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası

: 03122072000

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Ön yeterlik değerlendirmesinin

2.1. Tarihi ve saati

2.2. Yapılacağı adres

: 20.05.2026 14:30

: Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Cad. No.10 06530 Söğütözü - ÇANKAYA / ANKARA

3- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

3.1. Adı

: 1100000340 Temelli Karot ve Arşiv Binası İnşaat Aşaması (Yapım İşi Kontrollüğü) Danışmanlık Hizmet Alımı İşi

3.2. Niteliği, türü ve miktarı

: Yaklaşık 15.000 m2 olarak projelendirilmesi planlanan TPAO Temelli Karot ve Kırıntı Arşiv Binası İnşaat Yapım işi dahilinde inşaat işlerinin yapım süresi boyunca Yapım İşi Kontrollüğü Danışmanlık İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı yer

3.4. Süresi

3.5. İşe başlama tarihi

: Ankara

: İşe başlama tarihinden itibaren 450 takvim günüdür

4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 . Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 . Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, başvuru mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı adaylar tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.

4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,

4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.2 İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;

a) Toplam ciro için en az 5.500.000 TRY (Türk Lirası)

b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili cironun, 4.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İş deneyim belgeleri:

Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 8.500.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2 Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

4.3.2.1. Anahtar Teknik Personel:

POZİSYON

ADET

ASGARİ TOPLAM

DENEYİM(YIL)

ASGARİ BENZER

DENEYİM(YIL)

Proje Müdürü (İnş.

Müh./Mimar)

Elektrik/Elek. Elektronik

Mühendisi

Adayın, anahtar teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ile toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ve danışmanlık işleriyle ilgili hizmet deneyimini ve ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili mesleki deneyimini gösteren özgeçmiş belgesini vermesi zorunludur.

Anahtar teknik personelin özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, personelin son başvuru tarihi itibarıyla adayın bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru tarihinden bir veya iki önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilecektir.

İlgili mevzuatı gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan anahtar teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesi ile tevsik edilir.

Bir ihalede anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilebilir.

Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, adayın bünyesinde çalıştıklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.

Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide bünyesinde çalışamazlar.

İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.

Anahtar teknik personel niteliğine sahip gerçek kişi aday veya istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, adayın bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

4.3.2.2. Teknik Personel:

Proje Müdürü : Toplam asgari tecrübesi en az 10 yıl, benzer işlerde proje hazırlanması ve/veya kontrollük ve/veya yapımında asgari 8 yıl deneyimli İnşaat Mühendisi veya Mimar.

Mekanik Mühendisi: Toplam asgari tecrübesi en az 10 yıl, benzer işlerde proje hazırlanması ve/veya kontrollük ve/veya yapımında asgari 8 yıl deneyimli.

Elektrik / Elektrik – Elektronik Mühendisi: Toplam asgari tecrübesi en az 10 yıl, benzer işlerde proje hazırlanması ve/veya kontrollük ve/veya yapımında asgari 8 yıl deneyimli.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1

Bu ihalede benzer iş; Tek sözleşmeye dayalı olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İhalelerinde Benzer İş Grupları Listesinden B/II veya BIII grubu işlerinden herhangi birinin Danışmanlık (Kontrollük) işini yapmış olmak. Birden fazla iş grubu olan iş deneyim belgelerinde ve benzer işin miktarının net anlaşılmadığı iş deneyim belgelerinde; benzer iş tanımına uygun olan kısımları belgelendirilerek sunulacaktır.

5- Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından en az 3, en fazla 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP hesabına giriş yapmak suretiyle indirmeleri zorunludur.

8- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Cad. No.10 06530 Söğütözü - ÇANKAYA / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

10- Diğer hususlar:

Diş Protez Laboratuvar Hizmeti Alınacaktır Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Wed, 13 May 2026 00:00:00 +0300

DİŞ PROTEZ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR

Protez Laboratuvarı Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/844811

1- İdarenin
1.1. Adı	:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi	:	Yayla Mahallesi Yozgat Bulvarı 1487. Sokak 55 ALTINDAĞ / ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	03129062374
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	03.06.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü 2. Kat Toplantı Salonu

3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı	:	Protez Laboratuvarı Hizmet Alımı
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	31 Kalem protez laboratuvarı iş ve işlemlerinin malzemeli hizmet alımıdır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Yayla Mahallesi Yozgat Bulvarı 1487. Sokak 55 Ovacık - KEÇİÖREN / ANKARA
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.3.2. İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği Belgeleri

4.3.3. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler:

1 Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.
Bu maddede istenen standarda ilişkin diğer belgelere ait bilgiler:
Hizmet Yeterlilik Belgesi
Bu maddede istenen standarda ilişkin diğer belgelere ait bilgiler:
Hizmet Yeterlilik Belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu ve/veya Özel Sektörde Çok amaçlı diş protez laboratuvarlarında yapılabilen her türlü diş protez işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,78
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Güvenlik Kamera ve Kamera Kayıt Sisteminin Demontajı/ Montajı/ Kurulumu/ Revizyonu/ Modernizasyonu için Mal Alım İhalesi

Wed, 13 May 2026 00:00:00 +0300

GÜVENLİK KAMERA VE KAMERA KAYIT SİSTEMİNİN DEMONTAJI/ MONTAJI/ KURULUMU/ REVİZYONU/ MODERNİZASYONU İÇİN MAL/ MALZEME/ CİHAZ/ DONANIM ALIMI

Güvenlik Kamera ve Kamera Kayıt Sisteminin Demontajı/ Montajı/ Kurulumu/ Revizyonu/ Modernizasyonu İçin Mal/ Malzeme/ Cihaz/ Donanım Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)	:	2026/869009
1- İdarenin
1.1. Adı	:	ANKARA ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
1.2. Adresi	:	Cumhuriyet Mah. Ankara Bulv. No.54 06760 ÇUBUK / ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	0312 837 8110
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	03.06.2026 - 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi Satınalma Hizmetleri Birimi - Çubuk - ANKARA (Cumhuriyet Mah. Ankara Bulvarı No.54 Çubuk - ANKARA)

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	Güvenlik Kamera ve Kamera Kayıt Sisteminin Demontajı/ Montajı/ Kurulumu/ Revizyonu/ Modernizasyonu İçin Mal/ Malzeme/ Cihaz/ Donanım Alımı
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	1 (Bir) Kısım 20 (Yirmi) Kalem; Hastanemize Müracaat Eden Hasta, Hasta Yakını ve Personellerimizin Güvenliğinin Sağlanması, Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi, İç ve Dış Mekanların Sesli/Sessiz ve Görüntülü Kayıtlarının Alınabilmesi, Saklanabilmesi, Yedeklenebilmesi, Muhafazası, Veri Güvenliği Amacıyla; Güvenlik Kamera ve Kamera Kayıt Sisteminin Demontajı/ Montajı/ Kurulumu/ Revizyonu/ Modernizasyonu İçin Mal/ Malzeme/ Cihaz/ Donanım Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi Çubuk - ANKARA (Cumhuriyet Mah. Ankara Bulvarı No.54 Çubuk - ANKARA) (Çubuk Halil Şıvgın DH Ayniyat Tüketim Depo Hizmetleri Birimi - Çubuk Halil Şıvgın DH Ayniyat Dayanıklı Depo Hizmetleri Birimi)
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	İdarenin talebi doğrultusunda aksi bir durum bildirilmedikçe ihale konusu mal/malzemelerin tamamı tek seferde teslim alınacaktır. Ayrıca sipariş için tebliğat yapılmayacak ve sipariş bildirimi yazılmayacaktır. Sözleşme imzalanması ile işe başlanacaktır. Sözleşmenin imzalanması mal/malzeme teslimi için sipariş tebliğatı yerine de geçecektir. Başhekimliğimiz yüklenicinin teslim edeceği ürünlerle ilgili olarak; teslim programın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Mal/malzemelerin tamamı sözleşme imzalama tarihi itibarı ile en geç 60 (Altmış) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Yüklenici firma sözleşme kapsamında teslim ettiği tüm ürünlerin teslim tarihi sonrası 60 (Altmış) takvim günü içerisinde Güvenlik Kamera ve Kamera Kayıt Sisteminin Demontajı/ Montajı/ Kurulumu/ Revizyonu/ Modernizasyonu yapılmış şekilde idareye teslim edilecektir. Alıma ait sözleşme süreci 31.12.2026 tarihini geçmeyecektir.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalanmasından itibaren işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3.1. Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler:

İstekli Firma Bilgi Talebi
Katalog
Teknik Şartnamede İstenilen Diğer Bilgi/Belgeler
Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar
ÜTS/UBB Barkod Bildirimi Tutanağı
Yerli Malı Beyanı Belgesi
Yerli Malına Esas Yetki / Bayilik Belgesi

4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

T.C. Ankara Batı 12. Asliye Ceza Mahkemesinden Dosya No: 2025/659 Esas Karar No: 2026/41

Wed, 13 May 2026 00:00:00 +0300

T.C.
ANKARA BATI 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO : 2025/659 Esas

KARAR NO : 2026/41

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/01/2026 tarihli ilamı ile 191/1, maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Cemile oğlu, 21/11/2003 doğumlu, 10444081732 TC nolu RAMAZAN ÇELİK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin trajı 50.000 nin üzerinde bir gazetede ve yerel internet sitelerinden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04.05.2026

Ankara 18. Aile Mahkemesinden Esas No: 2025/483 Esas Karar No: 2026/197

Tue, 12 May 2026 00:00:00 +0300

ANKARA 18. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/483 Esas

KARAR NO : 2026/197

Davacı Hatice YARDIM ve Davalı Hasan DAĞDEVİREN arasında Mahkememizde görülen iştirak nafakasının artırımı davasına esas olmak üzere,
Davalı Hasan DAĞDEVİREN'in yapılan tüm araştırmalara rağmen ikametgahı, meskeni veya işyeri tespit edilememesi nedeniyle, yapılan yargılama sonucunda verilen kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup,
DAVACI : Hatice YARDIM, 28043102178, Akşemsettin Mah. 1095 Sk. Özlem Park Sitesi No: 2 İç Kapı No: 59 Mamak / ANKARA
VEKİLİ : Av. Selim SALİHBEYZADE - [16854-58778-73274] UETS
DAVALI : Hasan DAĞDEVİREN, 45721225424
DAVA : İştirak Nafakasının Arttırımı
DAVA TARİHİ : 16/07/2025
KARAR TARİHİ : 31/03/2026
Mahkememizde görülmekte bulunan İştirak Nafakasının Arttırımı davasının yapılan açık yargılamasının sonunda;
HÜKÜM :
Davanın TMK. 182/2 ve 331 maddeleri gereğince kısmen kabulüne;
Müşterek çocuk Ecrin Nur yararına mahkememizin 2020/161 Esas - 2020/314 Karar sayılı ilamı ile belirlenen aylık 300 TL iştirak nafakasının, dava tarihi olan 16/07/2025'ten itibaren aylık 9.000,00 TL'ye çıkarılmasına, davalıdan tahsili ile davacıya velayeten ödenmesine, fazla istemin reddine,
2-TMK. 182/3 fıkra gereğince belirlenen iştirak nafakasının kesinleşmesinden itibaren her yıl düzenli olarak TÜİK'in açıkladığı TÜFE / ÜFE oranında arttırılmasına,
3-Dava adli yardımlı yürütüldüğünden dava açılış tarihi itibari ile alınması gereken 615,40 TL başvurma harcı ile karar tarihi itibari ile alınması gereken 1.229,04 TL karar harcı olmak üzere toplamda 1.844,44 TL'nin davalı HASAN DAĞDEVİREN'den tahsili ile hazineye gelir kaydına,
4-Dava adli yardımlı yürütüldüğünden re'sen yapılan yargılama giderlerinden; 24.488,10 TL ilanen tebligat, tebligat ve müzekkere giderinin davalı HASAN DAĞDEVİREN'den tahsili ile hazineye gelir kaydına,
5-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, karar tarihi itibari ile yürürlükte bulunan AAÜT. gereğince hesaplanan 45.000,00 TL vekalet ücretinin davalı HASAN DAĞDEVİREN'den tahsili ile davacı HATİCE YARDIM'a ödenmesine,
6-Taraflarca yapılan yargılama gideri bulunmadığından karar verilmesine yer olmadığına,
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda verilen karar, gerekçeli kararın kendilerine tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinafı kabil olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı. 06/04/2026
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/05/2026
7201 sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır.

Çetin Emeç Lojman Kalorifer Tesisatı Onarım İşi SGK İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı

Sun, 10 May 2026 00:00:00 +0300

ÇETİN EMEÇ LOJMAN KALORİFER TESİSATI ONARIMI İŞİ

Çetin Emeç Lojman Kalorifer Tesisatı Onarımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/859183

1- İdarenin
1.1. Adı	:	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İNŞAAT VE EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi	:	Kentkoop Mah. 1867 Cad. No: 2 YENİMAHALLE/ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	03125856000
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	21.05.2026 - 11:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	SGK Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Yerleşkesi Kent Koop Mah. 1867. Cad. No:2 Batıkent Yenimahalle/ANKARA

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı	:	Çetin Emeç Lojman Kalorifer Tesisatı Onarımı İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	Bir Adet Kalorifer Tesisatı Onarımı İşi – 1650 m2 (Bodrum Kat+ Zemin Kat+ 3 Normal Kat) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Çetin emeç Cad. 1290 Sok. Çankaya/ ANKARA
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan “B-Üst Yapı (Bina) İşleri Grubu” işlerinden III. Grup Bina İşlerinin ve "C. Sıhhi tesisat ve Mekanik Tesisat İşleri Grubu" II. Grup Isıtma Soğutma Havalandırma ve İklimlendirme işleri ile bu gruba dahil onarım işlerine ait iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mimarlık

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

İlanen Tebligat Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Sat, 09 May 2026 00:00:00 +0300

İLANEN TEBLİGAT

1- Tebliğ Çıkarma Merci : Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
2- Tebliğ Olunacak Firma Adı ve Adresi : Pro In Pharma İlaç Yem Katkı Veterinerlik ve Zirai Üretim Pazarlama Limited Şirketine. (Maltepe V.D.- 7330959074)
3- Tebliğ Olunacak Evrakın Özeti : Şahit Numune Hakkı.Fertil-MaxRuminant Yem Premiks /Kalite Kriterleri)
4- Tebliğin Konusu : Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görevli Resmi Kontrolörlerin 2025 Yılı Yem Kontrol Planı kapsamında 24.11.2025 tarihinde yaptıkları denetim esnasında ilgili mevzuata uygunluğunu kontrol etmek amacıyla,işletmeniz adına nTR-1000029 Onay Numaralı işletme tarafından fason olarak üretilen Fertil-Max Ruminantlar İçin Yem Premiks ( ÜRT:15/02/2023,SKT:10/02/2025 ) adlı üründen Yemlerin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak numune alınmıştır. Alınan numunede istenilen analizler Çorum Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde yaptırılmıştır. Yaptırılan muayene ve analizleri sonucunda Kalite Kriterlerden olan Çinko(Zn) ile Vitamin E değerlerinin etikette beyan edilen besin maddesi bileşenlerine 27.12.2011 Tarih ve 28155 sayılı ‘Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Yönetmeliği’ne uygun olmadığı tespit edilmiştir .İl Müdürlüğümüzün 24.12.2025 tarih ve E-97832715-399-22641614 sayılı yazımız ile Şahit Numune Hakkı sorulmuştur.
Konu gereği adı geçen işletmeye yukarıda yazılı adresine tebligat yapılamaması ve başka bir adresinin de tespit edilememesi nedeniyle ilanen tebligat yapılması gereği doğmuştur.
Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 52. maddesi uyarınca, bu ilanen tebligat son yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün sonunda tebligatın muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

Personel Kıyafetleri (2026) Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Beytepe Şehit Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi Başhekimliği

Fri, 08 May 2026 00:00:00 +0300

PERSONEL KIYAFETLERİ (2026)

Personel Kıyafetleri (2026) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN): 2026/821666
1- İdarenin
1.1. Adı: ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BEYTEPE ŞEHİT MURAT ERDİ EKER DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
1.2. Adresi: Ahlatlıbel Mh. 1746. Sk. 0664 Çankaya/ANKARA
1.3. Telefon numarası: 03129060670
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati: 15.05.2026 - 11:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres: Ankara Beytepe Şehit Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi, Satın Alma Birimi
3- İhale konusu mal alımının
3.1. Adı: Personel Kıyafetleri (2026)
3.2. Niteliği, türü ve miktarı: 13 Kalem, Toplu Teklif
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer: Ankara Beytepe Şehit Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi, Ayniyat Tüketim Deposu
3.4. Süresi/teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını izleyen ilk iş günü sözleşme süresi başlar ve sözleşmenin süresi 31 Aralık 2026 tarihini geçemez. İdare'nin yazılı siparişine göre teslimat yapılacaktır. En fazla 2 (İki) seferde olmak üzere ürünler teslim edilir. İdare'nin siparişine göre yazlık ve kışlık kıyafetler tek seferde teslim alınabilir. Kıyafetlerin teslimi için son gün, siparişi izleyen en geç 30'uncu gündür. Sipariş öncesinde, Yüklenici aşağıda belirtildiği gibi kıyafetleri hazırlayacaktır: Uhdesinde kalan ürünlerden, beden ölçüsü / ayakkabı numarası olarak her birinden birer adet numune örneği getirecektir. Kıyafet alınan personel, kıyafeti/ayakkabıyı denedikten sonra beden ölçüsünü/ayakkabı numarası imza karşılığı belirtecektir. Tüm ürünlerin ölçüsü/numarası belli olduktan sonra Yüklenici'ye sipariş çekilecektir. Yüklenici, personelin isimlerine göre kapalı kutu içerisinde personele özel (Ad ve Soyad belirtilerek) ambalaj hazırlayacaktır. Bu aşamada Yüklenici’ye yardımcı olmak üzere İdare personelinden en az 1 (Bir) yetkili personel görevlendirilecektir.
3.5. İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını izleyen ilk iş günü işe başlanacaktır.
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin ihaleye katılım belgesi uygun kabul edilir. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını gösteren belgeler şunlardır:
İmalat Yeterlik Belgesi
Kapasite Raporu
Sanayi Sicil Belgesi
Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi
Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
Yerli Malı Belgesi
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38'inci maddesine göre açıklama istenecektir.

T.C. Ankara 15. Aile Mahkemesinden / Başkanlığından Esas No: 2025/403 Esas

Fri, 08 May 2026 00:00:00 +0300

T.C.
ANKARA 15. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO: 2025/403 Esas

DAVALI: LUIZA ISAEVA Mesa Koza Sitesi No: 55 Çankaya / ANKARA
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 17/09/2026 günü saat: 09:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K. uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Saksı Satın Alınacaktır Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğü

Thu, 07 May 2026 00:00:00 +0300

SAKSI SATIN ALINACAKTIR

Saksı Mal alım işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/830817

1- İdarenin
1.1. Adı	:	ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi	:	Bahçekapı Mahallesi Behiçbey Orman Fidanlığı ( Behiçbey Tren İstasyon Karşısı) Güvercinlik Mevkii ETİMESGUT/ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	03122111359
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	18.05.2026 - 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Müdür Yardımcısı Çalışma Odası

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	Saksı Mal alım işi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	15.000 adet saksı mal alım işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğü
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Sözleşme imzalandıktan sonra 5 (beş) işgünü içerisinde başlanıp peyder pey 15.07.2026 tarihine kadar bitirilecektir
3.5. İşe başlama tarihi	:	01.07.2026

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Bakım ve Onarım Hizmeti Alınacaktır Bilkent Şehir Hastanesi Başhekimliği

Thu, 07 May 2026 00:00:00 +0300

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

2026-2027 Yılı Klinik Mühendislik 30 Adet Yetişkin Flexible Gastroskopi ve Kolonoskopi Teleskobu Cihazının 1 Yıllık Periyodik Parça Dahil Bakım ve Onarım İhalesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/786033

1- İdarenin
1.1. Adı	:	ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
1.2. Adresi	:	Üniversiteler Mahallesi Rıfat Börekçi Cad. No: 9 ÇANKAYA/ANKARA ÇANKAYA/ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	03125526000
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	02.06.2026 - 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Ankara Bilkent Şehir Hastanesi -Satınalma İhale Toplantı Salonu-Üniversiteler Mahallesi Rıfat Börekçi Caddesi No: 9 İdari Bina Kat:1 06800 BİLKENT/ÇANKAYA/ANKARA

3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı	:	2026-2027 Yılı Klinik Mühendislik 30 Adet Yetişkin Flexible Gastroskopi ve Kolonoskopi Teleskobu Cihazının 1 Yıllık Periyodik Parça Dahil Bakım ve Onarım İhalesi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	30 Adet Yetişkin Flexible Gastroskopi ve Kolonoskopi Teleskobu Cihazının 1 Yıllık Periyodik Parça Dahil Bakım ve Onarımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Ankara Bilkent Şehir Hastanesi İlgili Alanları
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.3.2. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen tıbbi cihaz bakım, onarım, kalibrasyon hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,78
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Havuç Yıkama Makinası, Konveyör Bant ve Havuç Paketleme Tezgahı Mal Alım İşi Beypazarı Belediye Başkanlığı

Wed, 06 May 2026 00:00:00 +0300

HAVUÇ YIKAMA MAKİNASI, KONVEYÖR BANT VE HAVUÇ PAKETLEME TEZGAHI MAL ALIM İŞİ

Havuç Yıkama Makinası, Konveyör Bant ve Havuç Paketleme Tezgahı Mal Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/787974

1- İdarenin
1.1. Adı	:	Beypazarı Belediye Başkanlığı Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
1.2. Adresi	:	Kurtuluş Mah. Milli Egemenlik Cad. 49/1 06730 Beypazarı / Ankara
1.3. Telefon numarası	:	3127622510
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	02.06.2026 - 14:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Beypazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	Havuç Yıkama Makinası, Konveyör Bant ve Havuç Paketleme Tezgahı Mal Alım İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	Havuç Yıkama Makinası: 7 Takım Konveyör Bant:7 Takım Havuç Paketleme Tezgahı (10 mt’lik):7 Takım Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Ankara İli Beypazarı İlçesi Oymaağaç Mahallesi 3 takım, Dikmen Mahallesi 3 takım, Akçakavak Mahallesi 1 takım
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Yüklenici firma ; Sözleşme süresi olan 160 (Yüzaltmış ) takvim günü İçerisinde işe başlama tarihinden itibaren, Havuç Yıkama Makinası, Konveyör Bant ve Havuç Paketleme Tezgahı (10 mt’lik) makinaların montajlarını tamamlayarak peyder pey olarak çalışır durumda teslim edecektir.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşme imzalandıktan sonra 2 iş günü içerisinde işe başlanılacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Defterdarlığı Muhammet Karagüzel Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden İlanen Tebliğ Yazısı

Wed, 06 May 2026 00:00:00 +0300

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Defterdarlığı

(Muhammet Karagüzel Vergi Dairesi Müdürlüğü)

Sayı: 258935
Tarih: 29/04/2026

İLANEN TEBLİĞ YAZISI

Dairemize vergi borcu bulunan mükelleflerin, vergi borçlarından sorumlu bulunan Şerafettin ÇELİK’e ait (T.C.K.N.17632022676) Ankara İli Elmadağ İlçesi Lalabel Mah. 2782 Ada 107 Parsel tarla nitelikli 8.756,92 m² taşınmazın 1/3 Hissesi 2.918,97 m² gayrimenkul 22.04.2026 tarihinde yapılan ihale sonucunda 1.500.000,00-TL (Birmilyonbeşyüzbintürklirası) bedelle satılmıştır. Şerafettin ÇELİK’in bilinen son adresinde bulunamaması ve adres kayıt sisteminde de adresinin tespit edilememesi nedeniyle, satışı gerçekleşen Gayrimenkulün satışına ait Satış Komisyonu Kararı posta yoluyla tebliğ edilememiştir.
Bu nedenle, söz konusu belge ilanen tebliğ edilmektedir.
İlanen Tebliğ Olunur.

Elektronik Kart ve Bilgisayar Malzemeleri Satın Alınacaktır EGO Genel Müdürlüğü

Tue, 05 May 2026 00:00:00 +0300

ELEKTRONİK KART VE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Metro İşletme Şube Müdürlüğü Araç Bakım Birimine Ait CRRC Trenlerinde Yolcu Bilgilendirme Ve Sinyalizasyon Sisteminde Kullanılan Elektronik Kart Ve Bilgisayar Malzemeleri Mal Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/738530

1- İdarenin
1.1. Adı	:	ANKARA ELEKTRİK, HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi	:	Hacı Bayram Mahallesi Sanayi Caddesi No: 2 ALTINDAĞ / ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	03123545933
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	14.05.2026 - 15:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Satınalma Şube Müdürlüğü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Marşı Caddesi No: 9 (Metro İşletme ve Bakım Merkezi) 1. Kat Toplantı Salonu - 06370 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	Metro İşletme Şube Müdürlüğü Araç Bakım Birimine Ait CRRC Trenlerinde Yolcu Bilgilendirme Ve Sinyalizasyon Sisteminde Kullanılan Elektronik Kart Ve Bilgisayar Malzemeleri Mal Alımı
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	5 Kalem Mal Alımı Metro İşletme Şube Müdürlüğü Araç Bakım Birimine Ait CRRC Trenlerinde Yolcu Bilgilendirme Ve Sinyalizasyon Sisteminde Kullanılan Elektronik Kart Ve Bilgisayar Malzemeleri Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Metro İşletme Şube Müdürlüğü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Marşı Caddesi No: 9 - 06370 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 60(altmış) Takvim günüdür. Teslim Yeri : Metro İşletme Şube Müdürlüğü Mehmet Akif ERSOY Mahallesi İstiklal Marşı Caddesi No:9 Yenimahalle / ANKARA Nakliye ile ilgili tüm giderler ve ortaya çıkabilecek zarar/ziyanlar yüklenicinin sorumluluğundadır.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalanmasını takip eden gündür.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38'inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Kırtasiye Malzemesi Alımı Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi Genel Müdürlüğü

Sat, 02 May 2026 00:00:00 +0300

KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Kırtasiye Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/754265

1- İdarenin
1.1. Adı	:	ANKARA ELEKTRİK, HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi	:	Hacı Bayram Mahallesi Sanayi Caddesi No:2 Altındağ/ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	0(312) 306 85 27
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	20.05.2026 - 11:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mahallesi Sanayi Caddesi No: 2 Altındağ/ANKARA

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	Kırtasiye Malzemesi Alımı
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	Çeşitli miktarlarda 133 kalem kırtasiye malzemesi alımından oluşmaktadır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi Genel Müdürlüğünün Ankara ili sınırları içerisindeki depolarına teslim edilecektir.
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	İşe başlama tarihinden itibaren 45 takvim günü içerisinde tüm kalemler teslim edilecektir.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3.1 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler:

Marka Listesi

4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale İlanı Çankaya Belediye Başkanlığı

Sat, 02 May 2026 00:00:00 +0300

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



MADDE 1- Belediyemiz yetki ve sorumluluğunda bulunan aşağıdaki listede adresi,niteliği, aylık ve yıllık muhammen bedeli, kira süresi ve geçici teminatı belirtilen taşınmazın kiraya verilmesi işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.
KİRAYA VERİLECEK YER	NİTELİĞİ	AYLIK MUHAMMEN BEDEL	YILLIK MUHAMMEN BEDEL	KİRA SÜRESİ	%3 GEÇİCİ TEMİNAT	İHALE TARİHİ VE SAATİ
Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 44424-216 nolu adalar arasındaki park alanı içerisinde bulunan tesis	Kafeterya	150.000,00-TL + %20 KDV	1.800.000,00-TL + %20 KDV	10 (on) Yıl	54.000,00-TL	14/05/2026 14:00
MADDE 2- Şartname ve ekleri Çankaya Belediye Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No:11 06420 Kızılay/ANKARA adresinde A-1 Blok 6. katta bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler, 5.000,00-(beşbin)TL karşılığında ihale dosyası almak zorundadır.
MADDE 3- İhale Çankaya Belediye Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok Kat :9 Kızılay/ANKARA adresinde bulunan Encümen Salonu'nda İhale Komisyonu huzurunda yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
MADDE 4- Kiraya verilecek yerin yukarıda belirtilen geçici teminat tutarları nakit olarak Belediye veznesine yatırılır ya da madde 5.6’de belirtildiği şekilde banka teminat mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç boçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler olarak temin edilir.
MADDE 5- İhaleye iştirak edenlerden istenilen belgeler:
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir.
5.1- İç zarf (İçerisinde sadece teklif mektubu olacaktır.)
5.2- Kanuni İkametgâh Belgesi.
5.3- İmza Sirküleri ( Noter tasdikli)
5.3.1-Gerçek kişi olması halinde; 2026 yılı içinde alınmış noter tasdikli imza sirküleri.
5.3.2-Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin 2026 yılı içinde alınmış noter tasdikli imza sirküleri.
5.3.3-Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her biri 5.3.1 ve 5.3.2 maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri sunacaklardır.
5.4- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin 2026 yılı içinde alınmış noter tasdikli imza sirküleri.
5.5- İhale dosyasının idareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslı.
5.6-Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya kesin, süresiz ve limit içi banka teminat mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte).
5.7- İhale konusu yerin görüldüğüne dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden alınacak “Yer Görme Belgesi” ile sözleşme ve şartnameyi okuyup kabul ettiğine dair “Taahhüt Belgesi”.
5.8-İhaleye katılacak olan isteklilerin ilk ilan tarihinden sonra Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alacakları Belediyemize borcu bulunmadığına dair yazının aslı.
5.9- İhaleye katılacak olan isteklinin, ihalelerden yasaklı olmadığını gösterir belge.
5.10- Taşınmazı işletmek üzere kiralamak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin; kafe / kafeterya / restoran işletmeciliği konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübeli olduğuna dair isteklinin kayıtlı olduğu vergi dairesinden, Ticaret Odasından veya ilgili Belediyeden alacakları belge.
5.11- İhale konusu yerin 6 aylık muhammen kira bedeli ile + %20KDV toplamı (1.080.000,00-TL-birmilyonseksenbin) kadar tutarın "Güvence Bedeli" olarak Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya güvence olarak aynı tutarda kesin, süresiz ve limit içi banka teminat mektubu. (Banka teyit yazısı ile birlikte)
MADDE 6- İhaleye katılacak isteklilerin şartnamede belirtilen ve örneği sunulan teklif mektubunu (5.1) deki iç zarfa koyarak ve dış zarfa şartname ve ilanda istenilen tüm evraklarla birlikte konulmuş halde en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Ziya Gökalp Caddesi No:11 06420 Kızılay/ANKARA adresinde B-1 Blok 9. katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Bürosu'na vermeleri gerekmektedir. (İç ve dış zarf üzerine; isteklinin adı, soyadı/firma adı, açık adresi ile işin adı, ihale tarihi ve saati yazılarak kapatılıp imzalanacaktır.)
MADDE 7- İhaleye katılacak isteklilerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
MADDE 8- İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar Çankaya Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 9. kat 06420 Kızılay/ANKARA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Posta kanalı ile yapılan teklifler; teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
MADDE 9- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 40. maddesinin ek fıkrası gereği; kapalı teklif usûlü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.
MADDE 10- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Tel. : (0312) 458 89 00 / (2201-2251)
Fax : (0312) 458 90 76
Web : www.cankaya-bel.tr
e-posta : halkis@cankaya-bel.tr
İlan olunur.

T.C. Ankara Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2025/907 Satış Taşınmazın Gazete veya İnternet Haber Sitesi İlanı

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0300

Örnek No: 55*

T.C.
ANKARA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/907 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/907 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara ili, Keçiören ilçesi, Karargahtepe Mahallesi, Atış Caddesi, 59 kapı numaralı Başak Apartmanında yer alan 11 nolu taşınmaz tapu kaydında; Karargahtepe mahallesi, 5106 ada, 14 parselde kayıtlı, 606,00m² yüzölçümlü, 72/1212 arsa paylı, 1. kat, 11 nolu mesken ve eklentisi 11 nolu kömürlük ile birlikte satışına karar verilen taşınmazın bulunduğu bina; 3 bodrum, zemin ve 3 normal kat olmak üzere toplam 7 katlı olduğu, fiili durumda; 3 oda, antre, salon, mutfak, banyo, wc ve 2 balkondan oluştuğu, 1 balkonun mutfak alanına katıldığı, 2 odanın salona açıldığı, ısınmanın kaloriferli doğalgaz kombi ile sağlandığı, meskenin 6,00m² balkon alanları hariç kullanım alanı 77,00m² ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.
Adresi : Karargahtepe Mahallesi Atış Caddesi Başak Apartmanı No:59/11 Keçiören / ANKARA
Yüzölçümü : 606,00 m2
Arsa Payı : 72/1212
İmar Durumu :Keçiören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 30/03/2026 tarih 1818982 sayılı cevabi yazıda konut alanı olarak planlandığı, yapılaşma koşullarının ayrık nizam 4 kat olduğu,yapı ruhsat tarihinin 29/09/1986 olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 3.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi Olup,
ALACAKLISI QNB FİNANSBANK AŞ BORÇLULARI MUAMMER ÖZDEMİR, HASRET TORUN - 25/08/2010 TARİH 32217 YEVMİYE İLE İPOTEK ŞERHİ - QNB BANK AŞ'NİN 05/03/2026 TARİHLİ MÜZEKKERE CEVABINDA BANKA NEZDİNDE ARAŞTIRMA YAPILDIĞI, İPOTEĞİN 14/11/2023 TARİHİNDE FEK EDİLDİĞİ BİLDİRİLMİŞTİR.
Artırma Bilgileri

1.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 10:17 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 10:17
2.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:17 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:17

27/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Bakım ve Onarım Hizmeti Alınacaktır Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği

Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0300

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

3 KISIM BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/681371

1- İdarenin
1.1. Adı	:	ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
1.2. Adresi	:	Gökçek 250. Cad. 2/A SİNCAN / ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	03122726240
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	14.05.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Birimi - Gökçek Mah. 250 Cad. 2/A Sincan / ANKARA

3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı	:	3 KISIM BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	3 Kısım Bakım Onarım 1. Kısım SEAH Yangın Çıkış Kapıları Bakım Onarım Hizmeti 2. Kısım SEAH Acil Çağrı Sistemi Kurulum Hizmeti 3. Kısım SEAH Tıbbi Cihaz Yenileme/Yükseltme Hizmeti (İstisna Parçalar Dahil) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bağlı Birimleri
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	İşe başlama tarihinden itibaren 30 (Otuz) gündür
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195'inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.3.2. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7'nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

CE BELGESİ
EN 1125 BELGESİ
MÜHENDİS BELGESİ VE SGK PRİM BELGESİ
TS EN 1634-1 BELGESİ
UTS KAYDI
YANGIN DAYANIM SERTİFİKASI
YETKİ BELGESİ

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu veya özel sektöre yapılmış her türlü
1. Kısım için Yangın Çıkış Kapıları Bakım Onarım Hizmeti
2. Kısım için Acil Çağrı Sistemi Kurulum Hizmeti
3. Kısım için Tıbbi Cihaz Yenileme/Yükseltme Hizmeti (İstisna Parçalar Dahil) işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R): Diğer Hizmetler/0,78
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Kestart Yağı - Simitlik Susam Alımı Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Wed, 29 Apr 2026 00:00:00 +0300

KESTART YAĞI - SİMİTLİK SUSAM ALIMI

KESTART YAĞI - SİMİTLİK SUSAM ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/756961

1- İdarenin
1.1. Adı	:	ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi	:	Anadolu Bulvarı Macun Mah. No:13 YENİMAHALLE/ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	03124442243
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	21.05.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. İhale Salonu Anadolu Bulvarı No: 13 Y.mahalle / ANKARA Zemin Kat İhale Odası

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	KESTART YAĞI - SİMİTLİK SUSAM ALIMI
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	- 29.700 Kg Kestart Yağı - 30.000 Kg Simitlik Susam Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Yüklenici ürünlerin teslimatını İdarenin adresine, İdarenin belirleyeceği yere teslim etmek zorundadır. İdareye teslimine kadar ürünlere ait tüm risk Yüklenicidedir.
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	İdarece hazırlanacak teslimat programına göre peyder pey yapılacaktır.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşme imzalanmasına müteakip başlayacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin ihaleye katılım belgesi uygun kabul edilir.İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını gösteren belgeler şunlardır:
Üretici değil ise , istekli adına düzenlenmiş İşletme Kayıt Belgesini sunması gerekir.
Üretici ise; İstekli adına düzenlenmiş, Sanayi Sicil Belgesi, üyesi olduğu meslek odası tarafından düzenlenen Kapasite Raporu, İmalat Yeterlilik Belgesi veya Yerli Malı Belgelerinden birini sunmaları yeterlidir

4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.